8(800)350-83-64

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

Содержание

Договор на работы между юридическими лицами

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

Конфиденциальность полученной Сторонами информации 9.1.

Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон. 10. Разрешение споров 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 11. Заключительные положения 11.1.

Договорподряда на выполнение работ

Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику (указывается обрабатываемое имущество).

Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Договор подряда

Внимание Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком. 7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.5.

В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 8. Порядок расторжение договора 8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

8.2.

Типовой договор подряда

  • Договорподряда на выполнение работ
  • Договор подряда
  • Типовой договор подряда
  • Договор подряда между юридическими лицами
  • Договор подряда между юридическими лицами (универсальный)
  • Договор подряда с юридическим лицом
  • Образец договора подряда на строительные работы

Договорподряда на выполнение работ Важно Если недостатки обнаружены в процессе приемки работ, названный акт составляется непосредственно в день приемки. Подрядчик должен направить полномочного представителя для осмотра выявленных недостатков и составления акта о выявленных недостатках в течение ( ) рабочих дней после получения указанного извещения.

3.8.

Договор подряда с юридическим лицом

Заказчик обязуется осуществить приемку результата работ (осмотр, проверка и принятие) в течение ( ) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения о готовности результата работ к сдаче. 3.3. Приемка выполненных работ осуществляется по адресу: .


3.4.
3.6. Важно Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работ счет-фактуру. 3.7.

При обнаружении недостатков результата работ Сторонами составляется акт о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны недостатки и сроки их устранения.

Договор подряда между юридическими лицами

Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков. 2.1.6.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: – непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования; – возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; – иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. 2.2. Обязанности Заказчика. 2.2.1. Заказчик обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику .

Договор подряда между юридическими лицами (универсальный)

Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров. 10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Форс-мажор 11.1.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора. 11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. 12.

Образец договора подряда на строительные работы

При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства 9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев. 9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту. 9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10. Разрешение споров 10.1.

N ); — извещение о готовности результата работ к сдаче (приложение N ); — доверенность (приложение N ); — акт приема-передачи выполненных работ (приложение N ); — акт о выявленных недостатках (приложение N ); — извещение об обнаружении скрытых недостатков (приложение N ); — претензия об уплате неустойки (пени) (приложение N ). 9.

Адреса и реквизиты Сторон Заказчик Подрядчик Общество Общество Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Почтовый адрес: Почтовый адрес: Телефон/факс: Телефон/факс: Электронная почта: Электронная почта: ОГРН ОГРН ИНН ИНН КПП КПП Р/с Р/с в в К/с К/с БИК БИК От имени Заказчика генеральный директор общества » » От имени Подрядчика генеральный директор общества » » / / / / (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) М.П.

Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными. 8.

3. Подрядчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;– при уменьшении стоимости работ более чем на …………… % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.4.

Договор на выполнение работ между юридическими лицами

Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т.д. Образец договора подряда на строительные работы Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 11.4.

Источник: http://buh-nds.ru/dogovor-na-raboty-mezhdu-yuridicheskimi-litsami/

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий.

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

Существенные условия договора строительного подряда

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ, подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:

  • предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ);
  • положение о содержании работ (ст. 702, 703 ГК РФ);
  • положение о начальном и конечном сроке выполнения (ст. 708 ГК РФ).

В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации (п. 2 ст. 743 ГК РФ); условие о том, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (п. 2 ст. 743 ГК РФ), стоимость.

Предмет

Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ (описание их объема, содержания, процесса), а также их результат (объект и его инженерно-технические параметры).

Срок выполнения работ

Срок выполнения может быть определен как календарная дата (например, 31.12.2017); количество календарных (рабочих) дней с момента начала; начальная и конечная дата.

Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени (ст. 190 ГК РФ). Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 2008: учет договоров строительного подряда.

Цена работ и порядок оплаты

Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

Стороны могут предусмотреть:

  • полную предоплату (100 % аванс);
  • оплату после окончания (без аванса);
  • оплату по этапам выполнения (частичное авансирование);
  • с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика (как правило, 5-10 процентов).

Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков.

Другие условия строительного контракта

Помимо рассмотренных ранее, в текст типового контракта стороны включают раздел о правах и обязанностях сторон, среди которых необходимо выделить следующие:

  1. Условия о привлечении субподрядчиков.
  2. Страхование объекта строительства (какие риски страхуются и за чей счет).
  3. Обеспечение материалами и сырьем (каким образом оформляется давальческое сырье, кто несет обязанности по вывозу отходов).

  4. Порядок сдачи-приемки работ (форма акта сдачи-приемки, сроки приемки, наличие предварительных испытаний).
  5. Качество, гарантийный срок и порядок устранения недостатков.
  6. Право заказчика проводить контроль и надзор.
  7. Способы обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия, неустойка).

  8. Состав и содержание технической документации.

Приложения

Для того чтобы не перегружать текст контракта инженерно-технической информацией и расчетами, эти данные выносятся в виде отдельных приложений. Строительные контракты, как правило, содержат следующие приложения:

  • смета;
  • правила и требования по охране труда и пожарной безопасности на объекте;
  • чертежи;
  • график работ (этапы);
  • инженерно-технические детали, параметры, обоснования.

Таким образом, образец договора строительного подряда во многом будет зависеть от того, в интересах кого он заключается, особенностей сторон (физическое или юридическое лицо, государственные учреждения, иностранные контрагенты), а также достигнутых договоренностей по каждому из существенных для сторон условий.

Источник: http://ppt.ru/forms/dogovor/stroitelnogo-podryada

Договор подряда между юридическими лицами в 2018 году – образец строительного, на выполнение работ

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

Договор подряда представляет собой сделку, направленную на регламентацию выполнения работ и передачи их результата от одного лица другому.

Юридические лица также вправе заключать подобные сделки, законодатель прямо позволяет такой тип договорных отношений организациям с соблюдением некоторых особенностей и тонкостей.

Что это такое

Договор подряда — эти тип гражданско-правовой сделки, который подразумевает отношения между заказчиком, поручающим выполнение определённой работы и подрядчиком, который должен эту работу выполнить.

Сделка является двусторонней, то есть для её заключения потребуются обе стороны, заставить кого-то вступить в подобные правоотношения в императивном порядке нельзя.

Договор всегда носит коммерческий характер. Безвозмездное выполнение работ регламентируется иначе, а на практике встречается гораздо реже.

Законодатель установил, что в подобные правоотношения могут вступать как организации, так и частные лица и ИП. В некоторых ситуациях характер сделки требует наличия специального разрешения, которое вправе получить лишь предприниматель (например, в строительном подряде).

Первоначальные определения

Договор подряда Это сделка, регулирующая отношения сторон, а именно заказчика, который поручает выполнение определённой работы и обязуется оплатить её и подрядчика, который обязуется выполнить работу и вправе требовать её оплаты в оговоренном размере
Существенные условия договора Это такие условия, отсутствие которых говорит о том, что договор не может считаться заключенным
Строительный подряд Это отношения между заказчиком и подрядчиком, где предметом договора выступает строительство здания или сооружения, а также выполнение монтажных или наладочных работ

Каково его назначение

Назначение договора подряда заключается в том, что он полностью определяет особенности возникших между сторонами правоотношений.

Договор регулирует права и обязанности, порядок оплаты, предмет, сроки и прочие условия, которые будут иметь решающее значение.

Кроме того, договор может быть использован в качестве доказательства наличия между сторонам правоотношений.

Данный момент пригодится в случае возникновения конфликта, который может быть разрешён только в судебном порядке.

Фактически, договор служит не столько в качестве доказательства факта наличия правоотношений (данное обстоятельство можно подтвердить и косвенными доказательствами), сколько определяет характер таких взаимоотношений.

Существенных условий договора не много, однако редко какая сделка ограничивается ими, всегда находятся моменты, которые более точно отражают ситуацию и стороны вносят их в текст.

Помимо самого договора, к нему могут прилагаться иные бумаги, которые будут являться его неотъемлемой частью.

Это может быть спецификация, смета, дополнительные соглашения или соглашение о рассрочке платежа. Такие бумаги регламентируют особые положения и дополняют уже имеющуюся регламентацию.

Законодательная база

Правовое регулирование подобных правоотношений основывается на нескольких актах:

Гражданский кодекс РФ Является основополагающим правовым актом в сфере договорных отношений, а также содержит основные понятия, связанные с подрядом (лава 37)
Процессуальное законодательство, необходимое при возникновении конфликтов, разрешаемых судами Споры между предпринимателями рассматриваются Арбитражными судами, соответственно, применяются нормы Арбитражного Процессуального кодекса
Специальные нормы, связанные с отдельными типами договором подряда Например, строительный подряд должен учитывать Градостроительный кодекс РФ, а также множество подзаконных актов, СНИПов, ГОСТов и так далее

Если договор заключен с юридическим лицом и касается предпринимательской деятельности, споры, вытекающие из него, рассматривает Арбитражный суд.

Соответственно, если требуется изучение практики, необходимо обращать внимание на акты Высшего Арбитражного Суда и нижестоящих арбитражных судов.

Пошаговая инструкция проведения процедуры

Заключить договор подряда с юридическим лицом можно, руководствуясь следующей инструкцией:

  1. Найти подходящего контрагента, проверить наличие необходимых разрешений.
  2. Провести переговоры относительно заключения сделки.
  3. Согласовать условия сделки (в первую очередь необходимо оговорить существенные условия), определить цену, а также дополнительные права и обязанности сторон.
  4. Составить всю необходимую документацию, начиная от текста договора, заканчивая техническим заданием.
  5. Заключить договор. Подпись должно ставить уполномоченное лицо.

После этого начинается стадия активной работы. Бланк договора подряда заключенного между юридическими лицами можно скачать здесь.

Заказчик вправе контролировать её процесс, вносить дополнительные указания и корректировки (если это предусмотрено текстом первоначального договора или дополнительного соглашения).

Существенные условия

К существенным условиям договора поставки относят:

Предмет договора То есть работы, которые должен выполнить подрядчик и их полная характеристика (качество, объём и так далее)
Срок, то есть временной отрезок, в течение которого работы должны быть выполнены Может быть изменён лишь по соглашению сторон или по наступлению условий, оговоренных в тексте

Типовой договор подряда должен обязательно содержать данные условия. Однако практика показывает, что данными моментами лучше не ограничиваться и включать в текст больше подробностей.

Например, цена договора, если её указать, позволит избежать лишней процедуры доказывания и существенно сократить процесс и возможные издержки.

Виды соглашений

На практике существует несколько типов договоров подряда, которые отличаются от характера правоотношений, а также от предмета, которым может быть выполнение проектных, строительных работ, а также отделочные и ремонтные процессы.

Это может быть разовое выполнение или на протяжении определённого периода времени.

Каждый тип договора будет иметь некоторые особенности и ограничения, которые стороны обязаны учитывать при составлении текста сделки.

На практике встречается договор на выполнение работ, строительный подряд, бытовой подряд и некоторые другие.

На выполнение работ

Договору на выполнение работ — это и есть договор подряда. Заключается он как с юридическими лицами, так и с ИП и даже гражданами.

Его предметом могут быть любые работы, не требующие специального разрешения и не являющиеся предметом специализированного договора.

Существенные условия те же — предмет и срок. Прочие моменты могут не быть отражены в тексте сделки, однако их включение рекомендуется для более подробной регламентации правоотношений.

Как выглядит образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Договор строительного подряда считается одной из разновидностей, которая требует у подрядчика наличия специального разрешения (лицензии).

Ещё одна особенность заключается в том, что при выполнении работ подрядчик должен руководствоваться ГОСТами, СНИПами и различными подзаконными актами, устанавливающими требования к возводимым строениям.

Договор строительного подряда заключается в простой письменной форме. В нём указываются реквизиты сторон, предмет и срок, а также дополнительно регламентируются иные моменты.

Особых требований к оформлению сделки законодатель не устанавливает, она оформляется по общим правилам.

Если с физическим лицом

Договор подряда, заключаемый с физическим лицом, чаще всего считается договором бытового подряда.

Он может быть заключен как в устной (если сумма сделки до десяти тысяч рублей), так и в простой письменной форме. Существенные условия остаются стандартными — срок и предмет.

: договор подряда. Срок выполнения работ

Физическое лицо также может являться стороной договора индивидуального подряда. Такой тип сделки может напоминать трудовой договор, однако имеет ряд существенных отличий.

Ответственность сторон

Стороны договорных отношений несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а также заключенным между ними договором.

Такая ответственность может предполагать штрафные санкции, которые выплачиваются за неисполнение обязательства или его ненадлежащее исполнение.

Стороны должны помнить, что результат лучше передавать по акту приёмки, в противном случае доказать исполнение условий будет труднее.

Срок хранения

Срок хранения договора определяется его фактической надобностью. После его исполнения и сдачи бухгалтерской отчётности текст вряд ли потребуется. Многие фирмы предпочитают хранить онлайн его копию или образец.

Договор цессии по договору подряда между юридическими лицами, в результате которого право требования передаётся другому лицу, может потребовать наличия оригинала для защиты прав, поэтому юристы советуют хранить договор на протяжении срока исковой давности.

Судебная практика

Практика по данным вопросам обширна, так как затрагивает совершенно разнообразные споры.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в пользу истца, который требовал взыскания неустойки.

Требования были удовлетворены в полном объёме. В то же время похожий иск был подан и в Воронежской области, истец просил взыскать неустойку, так как работа не выполнена в разумный срок, а ответчик смог доказать, что договор считается незаключенным, так как в нём отсутствует условие о сроке.

Договор подряда часто заключается между организациями. Законодатель не устанавливает ограничений на этот счёт.

Однако стороны должны соблюсти ряд особенностей, внести все требуемые условия, составить приложения, тогда правовых проблем не возникнет.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-podrjada-mezhdu-juridicheskimi-licami/

Договор подряда – образец (типовая форма)

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

г. Санкт-Петербург   “__” ________ 201__ г.

 ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

2. Цена договора

 2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

 3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

 5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемыхими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатковосуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

От Заказчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.м.п. От Подрядчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.м.п.

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/dogovor/dogovor-podryada.htm

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

Если сотрудничество работодателя и сотрудника предполагается постоянным или на более-менее долговременной основе, то для его оформления заключается трудовой договор.

Но если работодатель больше заинтересован в результате, чем в процессе сотрудничества, к тому же взаимодействие планируется разовым, то отношения переходят в гражданско-правовую плоскость: подписывается договор подряда.

Договор подряда с физическим лицом Договор подряда с физическим лицом — крайне удобная форма сотрудничества, особенно для работодателя. Вся ответственность, которую работодатель несёт перед работником ограничивается только рамками договора.

Воспользуйтесь им, скачав по ссылкам ниже: ФАЙЛЫСкачать бланк договора подряда с физическим лицом.docСкачать образец договора подряда с физическим лицом.doc Договор подряда между юридическими лицами Между юридическими лицами данный тип договора также не редкость.

Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Типовой договор подряда

Этот документ может служить доказательством в случае судебных споров. Особенности содержания акта фиксируются в договоре подряда и приложениях:

  • форма договора (законодательно не определена);
  • порядок подписания сторонами;
  • сроки подписания;
  • лица, уполномоченные для подписи;
  • ответственность сторон за неподписание.

Мануал по заключению договора подряда Форма договора подряда законодательно не зафиксирована, но гражданская практика выработала наиболее универсальный вид договоров такого типа.

Самое главное – достичь соглашения по всем пунктам, особенно существенным: именно тогда договор будет считаться заключенным (п.1. ст.432 ГК РФ).

Первое, что необходимо сделать при заключении договора подряда, это тщательно проработать содержание, правильно сформулировав основные положения.
Пройдем по всем этапам составления такого договора.

Договор подряда

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 11.4.

Внимание

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.

Договор подряда с юридическим лицом

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 2.3.4. При отсутствии оснований, указанных в п. 2.3.2, 2.3.3 или 6.5 настоящего Договора, Заказчик не вправе отказаться от настоящего Договора.
3. Сроки выполнения работ 3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: Начало работ: “ ” 200 года. Окончание работ: “ ” 200 года. Общая продолжительность работ составляет .
3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-графиком работ. 4.

Договор подряда между юридическими лицами

Заказчик обязан: – предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат выполняемой работы в виде ………………………………………………………………………………………..…………………;(техническое задание , проект, чертежи, и т.п.) – производить Подрядчику оплату работ согласно п. 2.3.

настоящего договора; – предоставить Подрядчику для выполнения работ ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………..…………………; – принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение ……..

…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п. 2.3.

по акту приемки-передачи; – сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества. 6. Ответственность Сторон 6.1.

Договор подряда между юридическими лицами (универсальный)

Важно

Подрядчик обязан выделить полномочного представителя и обеспечить возможность осуществления осмотра и проверки в указанное Заказчиком время. Осмотр и проверка выполняемой работы осуществляются Сторонами в лице представителей, имеющих доверенность на представление интересов соответственно Заказчика и Подрядчика или уполномоченных действовать без доверенности.

Если в результате осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком будут выявлены нарушения технологии, изменение способа выполнения, иные нарушения, Стороны составят и подпишут акт, в котором отразят все выявленные недостатки. 3. Порядок сдачи и приемки работ 3.1. Подрядчик обязуется в срок до » » 20 г. письменно известить

Заказчика о готовности к сдаче результата работ и необходимости явки Заказчика для его осмотра, проверки и принятия. Извещение должно содержать сведения о месте и времени приемки.

3.2.

Договор подряда. работа по договору подряда

Стороне за дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы.

При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. 2.1.4. Подрядчик обязан вывезти (ВАРИАНТЫ: до приемки работ, в -дневный срок со дня приемки работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы. 2.1.5.

Договор подряда — образец (типовая форма)

В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон. 6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб. 6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7.
Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить количество и объем работ.

Если в договоре подряда не предусмотрено обязанности подрядчика выполнять работу лично, то подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков. В таком случае ответственность за сроки и качество работы будет нести генеральный подрядчик.

Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т.д.

Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. 8. Срок действия Договора 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 8.2.1. По письменному соглашению Сторон. 8.2.2.

Источник: http://golden-mark.ru/dogovor-podryada-mezhdu-yuridicheskimi-litsami-na-vypolnenie-rabot/

Договор подряда 2018 года: образец бланка договора на строительные и прочие подрядные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор подряда между юридическими лицами на выполнение работ

Договор подряда – это документ, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) и сдать их результаты в установленные сроки.

Наиболее распространенным является договор строительного подряда, но  он также используется и в других сферах, включая проектно-изыскательные, конструкторские, технологические работы, IT, финансовые услуги, бытовые услуги и т. д. 

Заказчик имеет право заключить договор подряда с физическим лицом или с юридическим лицом.

Если иное не установлено условиями договора, подрядчику разрешается привлечь для выполнения своих работ стороннее лицо и заключить с ним договор субподряда, выступая в роли генерального подрядчика.

Приемка работ по договорам подряда и субподряда подтверждается составлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

Как заполнять договор подряда?

 В договор подряда вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Сведения о заказчике и подрядчике: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Для юридических лиц указываются их реквизиты, а также сведения о том, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием работ, которые обязан выполнить подрядчик, сроков и порядка их сдачи, стоимости.
  • Порядок оплаты выполненных работ.
  • Информацию о сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на подрядные работы 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора подряда на выполнение работ и оказание услуг, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора подряда 2018 года в Word.
  • Бланк договора подряда 2018 года в PDF.

Станьте пользователем сервиса КУБ, и вам больше не придется заполнять договоры на подрядные работы и другие документы вручную – система будет делать это в автоматическом режиме.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(1 , 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-podryada/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.