Договор переуступки прав на работы

Содержание
  1. Переуступка права требования оплаты выполненных работ договор
  2. Договор уступки прав требования по подрядным работам
  3. Договор цессии по строительному подряду
  4. Договор переуступки прав
  5. Договор уступки прав требования
  6. Уступка права требования по договору подряда за выполненные работы
  7. Договор уступки прав требования по подрядным работам
  8. Договор цессии по строительному подряду
  9. Договор цессии по договору строительного подряда
  10. Договор уступки прав и перевода долга по договору подряда
  11. Переуступка прав по договору подряда другому подрядчику
  12. Договор уступки прав и перевода долга по договору подряда
  13. Изменение подрядчика по действующ договору
  14. Договор переуступки прав
  15. Договор уступки права требования по подрядным работам
  16. Центр правовой помощи
  17. Договор уступки права требования по подрядным работам
  18. Переуступка прав по договору подряда другому подрядчику
  19. Уступка права требования по договору подряда за выполненные работы
  20. Договор переуступки прав
  21. Договор цессии по договору строительного подряда
  22. Договор переуступки обязательства по выполнению работ подряда
  23. Образцы договоров цессии
  24. Образцы договоров уступки права требования помогут при составлении соглашения
  25. При подготовке договора цессии (уступки права требования) обратите внимание на форму соглашения
  26. По договору цессии (уступки права) можно передать различные права
  27. Обзоры последних изменений
  28. Договор уступки права требования
  29. Суть цессии
  30. Цессия: плюсы и минусы
  31. Виды договоров цессии
  32. Образец договора цессии 2018
  33. Дополнительные документы
  34. Случаи признания договора недействительным
  35. Риски при заключении договора
  36. Покупка квартиры по переуступке
  37. Как обезопасить себя от рисков

Переуступка права требования оплаты выполненных работ договор

Договор переуступки прав на работы

Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи. 2.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств. 2.4.

В течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора Цедент обязан в письменной форме уведомить Заказчика об уступке права требования по договору подряда. 3. Порядок расчетов 3.1.

По настоящему договору Цессионарий выплачивает Цеденту сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей (далее — договорная сумма). 3.2. Договорная сумма выплачивается [единовременно, не позднее (значение) дней с даты заключения настоящего договора/с периодичностью (указать сроки)]. 3.3.

Выплата договорной суммы осуществляется [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Цедента]. 4.

Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [наименование цессионария], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее — Заказчик, договор подряда).
1.2.

Договор уступки прав требования по подрядным работам

6.2.

Важно

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. 6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон Цедент Цессионарий [вписать нужное] [вписать нужное] [подпись, инициалы, фамилия] [подпись, инициалы, фамилия] М. П. М.

Договор цессии по строительному подряду

Договор уступки права требования по подрядным работам № г. «» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из договора строительного подряда № от «» года, заключенного между Цедентом и Подрядчиком на строительство расположенного по адресу: .
2. УСЛОВИЯ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Договора кредиторской задолженности. 2.2.

Договор переуступки прав

Это связано с тем, что покупатели жилплощади зачастую вкладывают деньги в недвижимость на ранних этапах её строительства, а когда дома уже построены продают эти квартиры новым жильцам за большую стоимость. Пугаться подобных сделок не нужно.

Договор переуступки долевого участия – совершенно нормальная практика.
Только помните, что он обязательно должен быть согласован с застройщиком дома и подписан с его стороны.

Переуступка долевого участия проходит регистрацию в УФРС также как, и любой другой договор приобретения прав на недвижимость.

Внимание

Переуступка права долга Если перед вами образовался долг по договору, и в то же время – вы являетесь должником перед иным лицом, то можно переуступить права требования долга вашему кредитору на основании договора переуступки. Данную операцию также следует согласовать со всеми участниками предполагаемой сделки.

Договор уступки прав требования

Цедент», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из договора строительного подряда № от «»2018 г., заключенного между Цедентом и Подрядчиком на строительство расположенного по адресу: .
2.

УСЛОВИЯ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Договора кредиторской задолженности. 2.2. Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (Формы КС-2), подписанным Цедентом и Подрядчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Цедент: 3.1.1.

Порядок уступки права требования 2.1. Цедент передает Цессионарию по акту приема-передачи в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования.

Договор уступки прав требования по подрядным работам Но как показывает практика, лучше не рисковать и заручиться поддержкой юристов по договорам, которые смогут качественно оказать услуги по разработке договора цессии (уступки права требования) или правовой экспертизе договоров.

Тем более, что в случае подписания договора, не соответствующего законодательству 2018 года, его могут признать недействительным со всеми вытекающими негативными последствиями для Вас и Вашего кошелька. Договор цессии по строительному подряду Поэтому нужно тщательно изучить и понять договор цессии, в каком объеме уступаются права.

Договор действителен со дня его подписания сторонами. Действие настоящего Договора ограничено надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком перед Цессионарием. 6.2.

Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1.

Если по каким-либо обстоятельствам, независящим от воли сторон исполнение обязательств, по котором по настоящему Договору уступка требования, стало невозможным перед Цессионарием, настоящий Договор расторгается с момента появления вышеуказанных обстоятельств и каждая из сторон в этом случае обязана возвратить другой все полученное по настоящему Договору. 7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 8.

Ответственность сторон 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим договором документов и сведений. 4.3.

Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданных по настоящему договору прав. 4.4. Цедент не отвечает за неисполнение Заказчиком своих обязательств по договору лизинга.

4.5.

За несвоевременное внесение договорной суммы Цессионарий выплачивает Цеденту неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2.
Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи. 2.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств.
2.4.

В течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора Цедент обязан в письменной форме уведомить Заказчика об уступке права требования по договору подряда. 3. Порядок расчетов 3.1. По настоящему договору Цессионарий выплачивает Цеденту сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей (далее — договорная сумма).

3.2. Договорная сумма выплачивается [единовременно, не позднее (значение) дней с даты заключения настоящего договора/с периодичностью (указать сроки)]. 3.3.

Выплата договорной суммы осуществляется [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Цедента]. 4.
Москва 8 (812) 426-14-07 доб.

250 — Санкт-Петербург или если Вам так удобнее, воспользуйтесь формой онлайн-консультанта! Все консультации бесплатны. При заключении договора переуступки необходимо точно излагать его условия и объем передаваемых прав и обязанностей по нему.

Если вы заключаете переуступку по договору подряда и заменяете исполнителя работ, то следует прописать реквизиты договора подряда, объем уступаемых работ, стоимость этих работ, сроки их выполнения (если отличны от первоначального договора). Соглашения подписывают три стороны – Заказчик, прежний Подрядчик и будущий Подрядчик по договору.

Форма договора переуступки прав – здесь Сейчас все больше вариантов приобретения квартир по договорам переуступки.

Источник: http://kodeks-alania.ru/pereustupka-prava-trebovaniya-oplaty-vypolnennyh-rabot-dogovor/

Уступка права требования по договору подряда за выполненные работы

Договор переуступки прав на работы

Цессионарий «В» принимает на себя все обязательства цедента?) Спасибо договор строительного подряда Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Попробуйте посмотреть здесь:

  • Обязательно ли иметь СРО для договоров строительного подряда до 3 млн рублей?
  • Каковы условия заключения договора строительного подряда между ООО и физическим лицом?

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линиюдля Москвы и Московской области: 8 499 705-84-25 Свободных юристов на линии: 6 Ответы юристов (2)

  • Все услуги юристов в Москве Признание кредитного договора недействительным Москва от 6000 руб. Заявление о расторжении кредитного договора Москва от 5000 руб.

Внимание

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1.Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. При не достижении договоренности спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Договор действителен со дня его подписания сторонами. Действие настоящего Договора ограничено надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком перед Цессионарием.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1.

Договор уступки прав требования по подрядным работам

Закона № 94-ФЗ при исполнении государственного или муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.Таким образом, законодательством в сфере размещения заказов установлены нормы, запрещающие переуступку прав и обязанностей подрядчиков по заключённым государственным контрактам. На это указано и в Письмах Минэкономразвития России.

Договор цессии по строительному подряду

  • Гражданское право
  • Договорное право
  • Здравствуйте. Между заказчиком «А» и подрядчиком «Б» в 2014г. был заключен договор подряда, договорные обязательства подрядчиком выполнены НЕ в полном объеме (часть работ еще будет производиться), при этом заказчик за выполненные работы рассчитался не полностью. Подрядчик «Б» заключил с организацией «В» договор цессии — переуступки прав требования по договору подряда. Как в таком случае оформить акты сдачи работ КС-2 и справки КС-3 на оставшуюся часть работ? Все дальнейшие расчеты будут производиться между Заказчиком «А» и Цессионарием «В»? И во всех документах теперь подрядчиком будет являться орг-ция «В»? (по дог.

Договор цессии по договору строительного подряда

В случае, когда финансирование строительства объектов капитального строительства осуществляется за счёт средств бюджета, сметная документация включается в состав проектной документации.2. Проведение государственной экспертизы проектной документации не всегда обязательно (случаи, когда проведение государственной экспертизы не обязательно, указаны в ст.
49

ГрК РФ).3.

Однако обязательно или нет проведение государственной экспертизы, получение разрешения на строительство или составление самой проектной документации, в любом случае необходимо проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Такая проверка проводится либо во время государственной экспертизы, либо после проведения государственной экспертизы, а также если государственная экспертиза не проводилась.

Обычно продавец уступает свою дебиторскую задолженность дешевле, чем стоимость товаров, из-за которых возникла эта задолженность. У продавца возникает убыток от уступки долга. Этот убыток можно включить в состав вннереализационных расходов.

В соответствии со ст.

279 НК РФ существуют две ситуации в отношении уступки права требования третьему лицу: Ситуация первая: продавец (либо налогоплательщик, перекупивший право требования у продавца уступил свою дебиторскую задолженность до наступления срока платежа по ней.

Зачет при уступке: очевидное и неоднозначное 1. В одном из этих дел (№ А13-1513/2014 ) общество «Евросити» (подрядчик) выполняло для АО «Северсталь» (заказчик, должник) работы по установке оборудования для стирки и сушки (договор № СР3095).

Договор уступки прав и перевода долга по договору подряда

Специально для сайта www.4dk-audit.ru Вопросы:

  1. Правомерность переуступки прав требования и обязательств по Договору строительного подряда при строительстве объекта, принадлежащего государству при внебюджетном и бюджетном финансировании.
  2. Необходимость государственной экспертизы сметной документации по капитальному строительству объектов, принадлежащих государству при внебюджетном и бюджетном финансировании.

Ответы: 1.

Из информации, полученной от клиента по телефону, известно то, что заказчиком по договору строительного подряда выступает федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Академия при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС). Договор с подрядчиком заключается на основании тендера. Законодательство не запрещает подрядчикам по государственным контрактам привлекать субподрядчиков.3. Закон № 94-ФЗ допускает замену Заказчика в государственном контракте, при этом согласия подрядчика на это не нужно. Достаточно его уведомить. 2. На основании подп. 11 п. 12 ст.

Важно

Иными словами, проведение государственной экспертизы проектной документации может и не быть обязательным с точки зрения ГрК РФ, однако проведение проверки достоверности сметной документации объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, в любом случае обязательно. Обращаем внимание, требования о проведении проверки достоверности сметной документации применяются в случае, если объекты капитального строительства будут построены за счёт бюджетных средств.4.

Действие Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» в отношении объектов капитального ремонта не распространяется.Работы финансируются за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, формулировка, указанная в вопросе, «переуступка права требования» означает, в том числе и перемену лица (полностью) в договоре строительного подряда.Учитывая полученную информацию, можно сделать вывод о том, что на отношения сторон по заключению договора строительного подряда, а также выполнению его условий в данном случае распространяется Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). Закон № 94-ФЗ (ст.1) регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений.Согласно ч. 6.1 ст.Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) в состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включается, в том числе раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов». Таким образом, сметная документация является составной частью проектной документации объектов капитального строительства, финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов.В соответствии с п. 1 ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В п. 2 ст.

Если юридическое лицо по договору уступки прав (Цессии) приняло на себя право? Если юридическое лицо по договору уступки прав (Цессии) приняло на себя право по взысканию долга с другого юридического лица, может ли оно теперь перепродать это право? Т.е. Договор цессии образцы, формы, бланки, типовой До недавнего времени самым надежным способом обеспечения считался залог.

С появлением банковской гарантии, похоже, «мода» меняется, что вполне понятно: согласно письму Центробанка РФ «Разъяснение порядка формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» от 20.12.94 г. N 130а, банковская гарантия фактически приравнена к гарантии правительства РФ, а ссуда, имеющая обеспечение в виде банковской гарантии, попадает в разряд «обеспеченной ссуды» (п.

Источник: http://strahovanie58.ru/ustupka-prava-trebovaniya-po-dogovoru-podryada-za-vypolnennye-raboty/

Переуступка прав по договору подряда другому подрядчику

Договор переуступки прав на работы

В частности, государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении проектной документации отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 ГрК РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; в отношении объектов для строительства, реконструкции, капитального ремонта которых не требуется получение разрешения на строительство и т.д.Таким образом, проведение государственной экспертизы проектной документации обязательно не во всех случаях строительства объектов капитального строительства (п. 2 ст. 49 ГрК РФ).В соответствии с п. 9 ст.

Договор уступки прав и перевода долга по договору подряда

ГрК РФ результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 ГрК РФ, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией).Требования раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» проектной документации, предоставляемой на государственную экспертизу, содержатся в п.п.

Изменение подрядчика по действующ договору

Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (Формы КС-2), подписанным Цедентом и Подрядчиком.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Цедент: 3.1.1. Обязуется в день подписания настоящего Договора передать Цессионарию в соответствие с п.1.1 настоящего Договора экземпляры документов, удостоверяющих права и обязательства по акту сдачи-приемки документов, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.2. Уведомляет Подрядчика о замене лиц в обязательстве одновременно с передачей документов.
3.2. Цессионарий: 3.2.1. Обязуется принять по акту от Цедента документы, удостоверяющие право требования, в соответствие с п.3.1.1 настоящего Договора.
4. ФОРС-МАЖОР 4.1.

Договор переуступки прав

При исполнении государственного контракта на выполнение строительных работ не допускается перемена подрядчика, не допустима передача всех прав и обязанностей подрядчика по договору третьему лицу.

Однако допустима уступка подрядчиком третьему лицу (по договору цессии) права требования долга по оплате работ по такому государственному контракту.2.

Закон № 94-ФЗ допускает замену Заказчика в государственном контракте, при этом согласия подрядчика на это не нужно.

Достаточно его уведомить. 2. На основании подп. 11 п.

12 ст.

Спасибо всем огромное! Особенно за отзывчивость и шаблон А не проще расторгнуть договор со старым подрядчиком и на остаток работ заключить новый с другим у нас дело осложняется тем, что договор изначально заключен на торгах, проведенных частным юр лицом.

Поэтому если расторгать и заключать новый, то не очень ясна процедура заключения.

Меня смущает позиция ВАСи.Постановление Президиума от 9 октября 2001 г.
No. 4215/00:»уступка требования, возникшего в рамках длящегося договорного обязательства, возможна при условии, если уступаемое требование является бесспорным, возникло до его уступки и не обусловлено встречным исполнением».В том случае речь шла о договоре газоснабжения и частичной уступке по нему.

Договор уступки права требования по подрядным работам

Закона № 94-ФЗ при исполнении государственного или муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.Таким образом, законодательством в сфере размещения заказов установлены нормы, запрещающие переуступку прав и обязанностей подрядчиков по заключённым государственным контрактам.

На это указано и в Письмах Минэкономразвития России.

Положения проверка сметной стоимости может осуществляться:а) одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;б) после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – если орган (организация), который проводил указанную экспертизу, и орган (организация), уполномоченный на проведение проверки сметной стоимости (далее – организации по проведению проверки сметной стоимости), не совпадают; в) без проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – если подготовка проектной документации и её государственная экспертиза не являются обязательными. ВЫВОДЫ:1. В случае, когда финансирование строительства объектов капитального строительства осуществляется за счёт средств бюджета, сметная документация включается в состав проектной документации.2.

Источник: http://rusblank.ru/pereustupka-prav-po-dogovoru-podryada-drugomu-podryadchiku/

Центр правовой помощи

Договор переуступки прав на работы

Courier New;}{\f1 Liberation Mono;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue0 ;\red0\green0\blue255 ;}\sl240\f0\cf1\fs20 {\b \u1044?\u1086?\u1075?\u1086?\u1074?\u1086?\u1088? \u1091?\u1089?\u1090?\u1091?\u1087?\u1082?\u1080? \u1087?\u1088?\u1072?\u1074? \u1090?\u1088?\u1077?\u1073?\u1086?\u1074?\u1072?\u1085?\u1080?\u1103? \u1087?\u1086? \u1087?\u1086?\u1076?\u1088?\u1103?\u1076?\u1085?\u1099?\u1084? \u1088?\u1072?\u1073?\u1086?\u1090?\u1072?\u1084?}\line \line \line \line\line \line \line \line{ \u1075?.

Важно

Поэтому если расторгать и заключать новый, то не очень ясна процедура заключения.

Меня смущает позиция ВАСи.Постановление Президиума от 9 октября 2001 г.No.
4215/00:»уступка требования, возникшего в рамках длящегося договорного обязательства, возможна при условии, если уступаемое требование является бесспорным, возникло до его уступки и не обусловлено встречным исполнением».

Внимание

В том случае речь шла о договоре газоснабжения и частичной уступке по нему.

Договор уступки права требования по подрядным работам

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясения, военные действия и др.

), не зависящих от волеизъявления сторон настоящего Договора, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие от случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации форс-мажорных обстоятельств.
5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1.Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения.

При не достижении договоренности спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1.

Переуступка прав по договору подряда другому подрядчику

Денежные средства должны выплачиваться в течение гарантийного срока, установленного в договоре подряда, с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] [ежегодно/ежемесячно] равными долями в сумме [сумма цифрами и прописью] из средств, которые были удержаны Заказчиком из основной суммы оплаты за выполненные работы в качестве гарантии.
1.3. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает по настоящему договору. 1.4. Гарантийные обязательства, вытекающие из договора подряда, будут выполняться Цедентом в полном объеме и своевременно.
2.

Порядок уступки права требования 2.1. Цедент передает Цессионарию по акту приема-передачи в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования.

2.2.

Уступка права требования по договору подряда за выполненные работы

Положения проверка сметной стоимости может осуществляться:а) одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;б) после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – если орган (организация), который проводил указанную экспертизу, и орган (организация), уполномоченный на проведение проверки сметной стоимости (далее – организации по проведению проверки сметной стоимости), не совпадают; в) без проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – если подготовка проектной документации и её государственная экспертиза не являются обязательными.

ВЫВОДЫ:1. В случае, когда финансирование строительства объектов капитального строительства осуществляется за счёт средств бюджета, сметная документация включается в состав проектной документации.2.

Договор переуступки прав

  • Обязательно ли иметь СРО для договоров строительного подряда до 3 млн рублей?
  • Каковы условия заключения договора строительного подряда между ООО и физическим лицом?

Ответы юристов (2)

  • Все услуги юристов в Москве Признание кредитного договора недействительным Москва от 6000 руб.

Составление договоров на временную работу Москва от 3500 руб.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Цедент

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Цессионарий

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.

Договор цессии по договору строительного подряда

Договор действителен со дня его подписания сторонами.

Действие настоящего Договора ограничено надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком перед Цессионарием. 6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 7.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1. Если по каким-либо обстоятельствам, независящим от воли сторон исполнение обязательств, по котором по настоящему Договору уступка требования, стало невозможным перед Цессионарием, настоящий Договор расторгается с момента появления вышеуказанных обстоятельств и каждая из сторон в этом случае обязана возвратить другой все полученное по настоящему Договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 8.

Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [наименование цессионария], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее — Заказчик, договор подряда).

1.2.

Изменение подрядчика по действующ договору Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (Формы КС-2), подписанным Цедентом и Подрядчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Цедент: 3.1.1. Обязуется в день подписания настоящего Договора передать Цессионарию в соответствие с п.1.1 настоящего Договора экземпляры документов, удостоверяющих права и обязательства по акту сдачи-приемки документов, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.1.2.

Уведомляет Подрядчика о замене лиц в обязательстве одновременно с передачей документов.3.2.

Цессионарий: 3.2.1. Обязуется принять по акту от Цедента документы, удостоверяющие право требования, в соответствие с п.3.1.1 настоящего Договора.4. ФОРС-МАЖОР 4.1.

Договор переуступки обязательства по выполнению работ подряда

Договор уступки права требования по подрядным работам Закона № 94-ФЗ при исполнении государственного или муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.Таким образом, законодательством в сфере размещения заказов установлены нормы, запрещающие переуступку прав и обязанностей подрядчиков по заключённым государственным контрактам. На это указано и в Письмах Минэкономразвития России.
В частности, государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении проектной документации отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 ГрК РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; в отношении объектов для строительства, реконструкции, капитального ремонта которых не требуется получение разрешения на строительство и т.д.Таким образом, проведение государственной экспертизы проектной документации обязательно не во всех случаях строительства объектов капитального строительства (п. 2 ст. 49 ГрК РФ).В соответствии с п. 9 ст.

{\f1 Liberation Mono;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue0 ;\red0\green0\blue255 ;}\sl240\f0\cf1\fs20 {\b \u1044?\u1086?\u1075?\u1086?\u1074?\u1086?\u1088?…”,”word_count”:1002,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://sinklitcenter.ru/dogovor-pereustupki-obyazatelstva-po-vypolneniyu-rabot-podryada/

Образцы договоров цессии

Договор переуступки прав на работы

Кредитор может уступить право требования к должнику другому кредитору. Читайте в статье, как заключить договор цессии (уступки права требования) и воспользуйтесь образцами договоров цессии.

Чтобы переуступить право требования, заключают  договор цессии (уступки права требования). Это частный случай перемены лиц в обязательстве. Возможность переуступить такое право предоставляет ГК РФ (§ 1 гл. 24).

 Этот договор подписывают прежний и новый кредиторы – цедент и цессионарий. Должника извещают о заключении сделки.  В статье вы можете ознакомиться с образцами договоров цессии, выгодных цессионарию или цеденту.

Образцы договоров уступки права требования помогут при составлении соглашения

Ключевое условие заключения сделки о передаче права требования – уступка не должна противоречить закону (п. 1 ст. 388 ГК РФ). Например, если личность кредитора имеет существенное значение для должника, право уступить нельзя (п. 2 ст. 388 ГК РФ).

Также в основном договоре может присутствовать запрет или ограничение на заключение договора цессии (уступки права). Если кредитор нарушит это условие, он будет нести ответственность за нарушение перед должником (п. 3 ст. 388 ГК РФ).

Однако соглашение о цессии не утратит силу из-за того, что кредитор нарушил данное условие основного договора.

При подготовке договора цессии (уступки права требования) обратите внимание на форму соглашения

Договор уступки права требования между юридическими лицами нужно заключать в той же форме, что и основной договор:

  1. Если у основного договора простая письменная форма, соглашение об уступке также заключают в простой письменной форме.
  2. Если основной договор удостоверили у нотариуса, документ о цессии также должен иметь нотариальную форму (п. 1 ст. 389 ГК РФ).
  3. Если основной договор требует государственной регистрации, договор цессии (уступки права требования) будет необходимо зарегистрировать. Исключения из этого правила указали в п. 2 ст. 389 ГК РФ.

Если требуется нотариальная форма, но цедент и цессионарий к нотариусу не обратились, соглашение об уступке будет ничтожным (п. 3 ст. 163 ГК РФ). Если требуется госрегистрация, соглашение не будет иметь юридической силы для третьих лиц, пока его не зарегистрируют (п. 3 ст. 433 ГК РФ).

В договоре цессии между юридическими лицами 2017 года необходимо точно перечислить:

  • какое именно право цедент передает цессионарию (указывают объем, характер прав). Если передают право по длящемуся обязательству, указывают периоды, за которые цессионарий вправе требовать исполнения с должника;
  • на основании чего возникло это право (нужна ссылка на основной договор);
  • на каких условиях цессионарий получает право (за плату или безвозмездно, в рамках погашения собственного долга прежнего кредитора перед новым).
Образец договора цессии (уступки права требования) – безвозмездный

По договору цессии (уступки права) можно передать различные права

По общему правилу прежний кредитор может уступить новому любое право требования, если это не входит в противоречие закону, сути обязательства или условиям соглашения с должником. Можно передать право:

  1. Которое еще не возникло на момент заключения сделки о передаче права (ст. 388.1 и п. 1 ст. 826 ГК РФ). Речь идет о праве, которое появится в будущем. В случае спора о передаче такого права суды опираются на ГК и п. 4 информационного письма ВАС № 120.
  2. В отношении которого идет арбитражный спор (п. 8 информационного письма № 120.
  3. Которым цессионарий сможет воспользоваться только  после того, как цедент выполнит свою часть обязательств перед должником (п. 8 информационного письма № 120).
  4. Которое касается не основного долга, а неустойки или иных штрафов, а также возмещения убытков (п. 17 информационного письма № 120).
  5. Которое поручитель получил в результате исполнения обязательств должника (п. 18 информационного письма № 120).

Также право можно передать не полностью, а частично (п. 5 информационного письма № 120).

По общему правилу нет необходимости получать согласие должника на совершение цессии. Но в ряде случаев закон требует получить такое согласие. Это необходимо, если личность кредитора имеет для должника существенное значение (п. 2 ст. 388 ГК РФ). Перед тем, как готовить сделку и использовать образцы договора цессии, выясните, нужно ли согласие должника и при необходимости получите его.

Обзоры последних изменений

Главные изменения в законодательстве в 2018 году
Посмотрите изменения, которые вступают или уже вступили в силу в 2018 году.

Директоров и учредителей станут чаще привлекать по долгам компании
И другие выводы из Обзора практики Верховного суда № 2/2018 от 04.07.2018

Закупки по Закону № 44-ФЗ с 1 июля: все изменения в одной инструкции
С 1 июля все конкурентные закупки можно проводить в электронном виде, правила для закупок в бумажном виде тоже изменились. Законодатели ввели в Закон № 44-ФЗ новые статьи, которые срочно нужно изучить.

Формулировки договоров, из смысла которых суды делают вывод, что стороны не установили досудебный порядок
Обзор практики.

Изменения в КоАП РФ в 2018 году
Все поправки в одной таблице.

Источник: https://www.law.ru/article/21845-obraztsy-dogovorov-tsessii

Договор уступки права требования

Договор переуступки прав на работы

Любой кредитор может договориться с другим лицом о продаже проблемных долгов. В данном случае речь идет о том, что права требования долга одна сторона уступает другой. Договор, который заключается между ними, называется трехсторонним договором цессии.

 Образец договора трехсторонней цессии (word)

Суть цессии

Если гражданин задолжал банку определенную сумму или имеет финансовые обязательства перед другими лицами, то кредитор может обратиться с предложением сотрудничества к фирме, которая купит у него все эти долги. Соответственно, у гражданина все долговые обязательства сохранятся, но право требования перейдет новому кредитору в результате уступки старого. Такая сделка и называется цессией.

В ходе этого соглашения выступают всегда три стороны:

  • должник, долг которого передается от старого кредитора новому;
  • цедент – прежний кредитор, который уступает право требования долга;
  • цессионарий – новый кредитор.

Более подробно об этой юридической операции можно узнать из этого видеоматериала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. В юридической практики России сложилось мнение о том, что если по договору долевого строительства права и обязанности одного дольщика передаются другому, то эту операцию тоже можно считать цессией. На самом деле это заблуждение: цессия – это только передача права требования, но не обязанностей.

Цессия: плюсы и минусы

Цессия для старого кредитора имеет большой плюс. Он связан с тем, что компания (банк) получает долги своего проблемного клиента и если процедура была совершена полностью по закону, то никаких претензий к цеденту уже не возникнет – т.е. для него история полностью закончится.

С другой стороны, для кредитора существует большой недостаток: он получает меньше денег, чем мог бы выручить в случае выплаты по графику. Дело в том, что любое досрочное погашение задолженности невыгодно банку: планируемая прибыль (от уплаты процентов) резко понижается. И возможные штрафы и комиссии за просроченные платежи практически не покрывают этих убытков.

Для принявшей долг стороны (цессионария) возникает довольно много рисков, связанных с проблемным активом, поэтому ему нужно особенно внимательно изучать детали сделки и текст планирующегося договора трехсторонней цессии.

Что касается самого должника, то для него принципиальных выгод от подписания соглашения нет: он продолжает выплачивать долги, обязан выплатить в том числе все неустойки по просроченным обязательствам, однако новый кредитор не вправе установить новые требования.

Виды договоров цессии

Такие договоры могут быть оформлены и подписаны между любыми лицами – как частными гражданами, так и фирмами, компаниями, общественными объединениями и другими юридическими лицами. Вот некоторые наиболее распространенные виды договоров трехсторонней цессии:

  1. Банк уступает долги клиентов коллекторским агентствам, при этом с 2012 года агентство должно иметь лицензию. В противном случае передача долга осуществляется только с ведома и согласия должника.
  2. Существует практика передачи услуг страхования (страховой премии и рисков) новой компании – так называемому перестраховщику. Т.е. новый страховщик несет все обязательства перед клиентом, а также получает за это комиссионный взнос, как и предыдущий.
  3. В случае с компаниями самый часто встречающийся вариант цессии – переход долгов компании новому банку в связи с реорганизацией фирмы: включение в более крупную компанию, упразднение филиала, смена собственника и др.
  4. Договор факторинга – частный случай цессии. В этом случае компания-поставщик может договориться с банком о том, чтобы он истребовал долги контрагентов за определенную плату. В данном случае есть существенное отличие от стандартной ситуации: может случиться так называемый регресс на цедента. Если должник так и не отдает долги, то цессионарий может снова передать эти проблемы цеденту.
  5. Уступка требований, которые были оформлены в судебном решении. В этом случае проигравшая сторона может обратиться в суд с соответствующим заявлением о намерении заключить договор трехсторонней сессии, чтобы требования можно было исполнить в пользу другого лица с согласия выигравшей дело стороны.
  6. Между двумя гражданами цессия заключается в тех случаях, когда, например, супруги разводятся и разделяют свое имущество. В результате переоформления один супруг может взять на себя долги другого, а взамен получить в единоличную собственность квартиру, машину или другой объект.
  7. Часто родители берут на себя долги детей или наоборот. Это тоже пример трехсторонней цессии, когда по договору право требования долга приобретает новый кредитор.

Поскольку уступка долга может быть оформлена в виде купли-продажи, то само название «договор цессии» может не встречаться. Однако юридическая суть перехода требования долга от одного лица к другому от этого не меняется, поэтому фактически такие сделки тоже относятся к цессиям.

Образец договора цессии 2018

Сам документ может быть оформлен даже в виде сделки купли-продажи, если стороны увидят в этом выгоду для себя. Однако в любом случае цессия предполагает выполнение 3 важных условий:

  1. Новый кредитор получает не больше прав, чем имел предыдущий. Поэтому кредитный договор, который изначально был подписан с клиентом, не может быть пересмотрен в одностороннем порядке (если это не прописано в нем самом).
  2. На сделке должны присутствовать три стороны – т.е. старый, новый кредитор и должник (поэтому соглашение и называется трехсторонним договором цессии).
  3. Если договор касается уступки права требования долга по недвижимости, то документ обязательно проходит государственную регистрацию в местном отделении Росреестра.

Для этого от должника понадобится принести кредитный договор (иди договор долевого участия) и паспорт, а от цедента и цессионария – учредительные документы, выписку из ЕГРЮЛ и выданное свидетельство о факте регистрации фирмы как юридического лица. Предельный срок регистрации договора цессии – 30 календарных дней.

Документ обязательно включает в себя следующие разделы:

  1. Дата, место заключения, реквизиты, подписи и печати каждой из 3 сторон.
  2. Предмет договора и ссылка на предыдущее соглашение, которое было изначально заключено между кредитором и должником.
  3. Новый режим выплаты платежей и плата новому кредитору за услуг (например, комиссия в сумме 10% от всей имеющейся задолженности).
  4. Права, обязанности и ответственность сторон.

Образец договора трехсторонней цессии представлен ниже.

Дополнительные документы

В ходе сделки может понадобиться подписание дополнительных документов на усмотрение сторон:

  1. Дополнительные соглашения или отдельные дополнительные договоры, которые рассматривают некоторые отдельные условия сделки. Такие бумаги чаще всего составляются по поводу долгов компаний, поскольку случаи могут быть очень сложными с юридической точки зрения.
  2. Акты приема-передачи документации: опять же в случае взаимодействия юридических лиц, как правило, есть необходимость оформления финансовой и контролирующей документации: счета-фактуры, акты сверки, соглашения и акты поступления, списания средств и т.п.
  3. Протоколы разногласий – эти документы призваны отразить некоторые промежуточные взаимодействия сторон на пути оформления и подписания конечного соглашения. В протоколах отражаются существующие противоречия и вариант, который устроил бы несогласную сторону.

Узнать подробно, как составляют протоколы, и какое юридическое значение они имеют, можно здесь.

Случаи признания договора недействительным

Следует обращать внимание на правильность соблюдения процедуры, поскольку в некоторых случаях трехсторонняя цессия как сделка и соответственно договор признается недействительным (юридически ничтожным):

  1. Если долг был передан лицу, которое не имеет права заниматься банковской деятельностью. Для многих видов работы, в том числе банковские услуги и взыскание долгов, в обязательном порядке выдается соответствующая лицензия. Поэтому простая передача долга от одной стороне другой (например, частному лицу) невозможна.
  2. Договор связан с объектом недвижимости, но сделка не зарегистрирована в Росреестре. Например, договоры аренды должны быть зарегистрированы.
  3. Цессия произошла в нарушение исходного договора. Это довольно редкая ситуация – она связана с тем, что исходный кредитный договор не предусматривал (или прямо запрещал) пункта о передаче права требования другой организации. На практике более чем в 90% случаев кредитные договоры содержат подобный раздел.
  4. Изначальный договор не подтвержден – т.е. оба экземпляра первого кредитного договора по каким-то причинам утрачены и не были восстановлены; такая причина очень редкая, но тоже встречается.
  5. В договоре не отражены существенные условия (т.е. кто, кому и на каких основаниях передает право требования).
  6. Уступка долга произошла по тем обязательствам, которые имеют личный характер:
  • алименты;
  • выплата по судебному разбирательству (материальный и моральный ущерб, ущерб здоровью).

В этих случаях потерпевшая сторона может инициировать судебное заседание, в результате чего договор будет признан недействительным на основании постановления суда.

Риски при заключении договора

Наряду с тем, что договор может быть признан недействительным в связи с одним или несколькими перечисленными обстоятельствами существуют и другие объективные риски оформления трехсторонней цессии:

  1. Должник должен не только обязательно присутствовать во время совершения сделки, но также получить письменное уведомление о намерениях кредитора продать его долги. При этом до подписания договора клиент может предъявлять претензии к кредитору, а после подписания – уже нет.
  2. В любом случае важно указывать структуру долга: т.е. тело, проценты, комиссии, неустойки, штрафы, пени. Отдельно следует указать то, что переходит и основной долг, и проценты по нему, иначе предмет договора может толковаться неоднозначно, что в некоторых случаях приводит к риску судебных разбирательств.
  3. Если по факту совершения сделки должник не получил уведомления и не участвовал в сделке, цессионарий может подать в суд на цедента, чтобы признать договор ничтожным.
  4. Если цессия была подписана о праве, которое на тот момент не возникло, это не отменяет действие соглашения. Например, если цедент уступает право оплаты продукции, которая в будущем будет реализована им. Договор в этом случае считается действительным, а цессионарий будет требовать выплату долга по факту его возникновения.

Покупка квартиры по переуступке

Отдельно следует упомянуть случай, который часто встречается на рынке частной недвижимости. Если один дольщик уступает право требования квартиры другому дольщику, то как правило, объект покупается по значительно более низкой цене. С одной стороны, это выгодно, но и риски покупки квартиры по переуступке тоже большие.

Основная проблема заключается в том, что в большинстве случаев предыдущий дольщик продает свои права по причине опасений, что компания-застройщик разорится. Поэтому нужно отследить, нет ли явных признаков банкротства:

  • компания имеет большие проблемы по сдаче других домов (были прецеденты в прошлом или они есть в настоящем);
  • компания не сдавала дома вовремя или сдавала со скандалами, вылившимися в затяжные судебные разбирательства;
  • крупные банки не предоставляют ипотечные кредиты по строящемуся дому – это довольно сильный сигнал: банки сотрудничают только с надежными застройщиками.

Поэтому приобретая проблемный актив, нужно хорошо продумать столь рискованное решение.

Как обезопасить себя от рисков

Чтобы максимально застраховать себя от нежелательных последствий, нужно обратить особое внимание на несколько разделов договора во время его оформления:

  1. Предмет договора – несмотря на всю очевидность, нужно несколько раз убедиться в том, что объект сделки – конкретный долг, который был приобретен конкретным лицом и по конкретному договору. Расплывчатые формулировки, ошибки в реквизитах соглашений здесь недопустимы.
  2. Договор-основание: подробно прописывается место, дата, номер, название и наименование сторон кредитного договора, по которому происходит переуступка права долга.
  3. Согласие должника и нового кредитора – во многих случаях наряду с подписью и печатью в основном документе стороны требуют составить отдельное письменное соглашение (в произвольном виде) также с печатью и подписью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Если достаточного юридического опыта нет, лучше обращаться к юристам во время оформления соглашения – это поможет избежать юридических ошибок, а в некоторых случаях позволит распознать возможные мошеннические действия нечестной стороны.

Источник: https://2ann.ru/dogovor-ustupki-prava-trebovaniya/

Citize
Добавить комментарий