8(800)350-83-64

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

Содержание

Договор подряда с дизайнером образец

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

Действие передаваемых исключительных авторских прав не ограничивается территориальными пределами. 2.11. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, а также по договору на передачу исключительных авторских прав, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 3.2.

Договор подряда (с дизайнером)

Заказчик обязуется в течение ( ) рабочих дней рассмотреть полученный результат работ.
В случае отсутствия претензий к качеству выполнения работ Заказчик подписывает Акт и направляет его Подрядчику.
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, уведомив об этом Подрядчика в срок, предусмотренный п.п 3.3.

Договора, в случае возникновения претензий к качеству результата работ (рекламный макет), в том числе, но не исключительно, если рекламный макет не соответствует условиям Договора.

В таком случае Подрядчик обязан в срок, указанный Заказчиком, за свой счет устранить выявленные недостатки рекламного макета либо переделать работу.

До даты устранения всех недостатков результата работ Заказчик вправе не подписывать Акт и не оплачивать работы, выполненные некачественно.

4.
4.2.

Дизайнер договор подряда

В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
3.3.

В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 4.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
5.2.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
6.

Авторский договор с дизайнером

Договора, Договор является расторгнутым от даты получения стороной уведомления другой стороны об отказе от исполнения Договора, если иной более поздний срок, не предусмотрен таким уведомлением.

6.3. Прекращение Договора или его досрочное расторжение не влечет прекращения обязательств по возмещению убытков и применению мер ответственности.
7. Прочие условия 7.1. Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны. 7.2. Неотъемлемой частью Договора являются Приложение N 1 «Требования к рекламному макету» и Приложение N 2 «Расчет стоимости работ».
8.

Юридические адреса и реквизиты Сторон: ¦Заказчик:¦Исполнитель:¦ + + + ¦Адрес:¦Адрес:¦ + + + ¦Банковские реквизиты:¦Паспортные данные:¦ ¦¦¦ ¦¦¦ + + + ¦¦Банковские реквизиты:¦ + Подпись:Подпись: Все условия и пункты договора мною прочитаны, изучены, мне ясны и понятны.

Договор оказания услуг по выполнению дизайнерских работ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение .

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, а также договор на передачу исключительных авторских прав по взаимному письменному соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных законом или настоящим договором. 8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.2.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

Договор оказания услуг дизайнера: 5 ошибок, которые важно избегать

Заказчика на полученные разработки и изделия.1.3. Сроки выполнения работ и оказания услуг: начальный: , (при необходимости: промежуточный: ,) конечный: .

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Заказчика:- оказывать Исполнителю всемерное содействие в выполнении работ и оказании услуг;- предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию;- оплачивать работы и услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном договором оказания услуг выполнения работ.2.2.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездных услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.2.3.

Обязанности Исполнителя:- добросовестно выполнить работы и оказать услуги, указанные в п.

1.2 договора оказания услуг выполнения работ;- ежемесячно (или по окончании

Договора) предоставлять (предоставить) Заказчику отчет(ы) о выполненных работах и оказанных услугах.2.4.

Источник: http://rusblank.ru/dogovor-podryada-s-dizajnerom-obrazets/

Договор на оказание дизайнерских услуг образец

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

ОГРН 1106952017545 ИНН 6950120032 КПП 69500100 р/сч 40702810600050000792 в Филиале «Тверской» ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ», кор/счет 30101810600000000902 БИК 042809902 ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ Владимирова Н.Н. Лебедев П.Г. Приложение к договору:

  1. График оплаты и выполнения работ-1лист.
  2. Перечень проектной документации, входящей в дизайн-проект- 1лист.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ Лебедев П.Г. Приложение №1. ГРАФИК ОПЛАТЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. Наименование этапа Срок оплаты Сумма оплаты Примечание Аванс 30% В течение 3-х дней После заключения договора Аванс 30% После выполнения п.

1-:-5 перечня проектной документации Аванс 30% После выполнения п.10 перечня проектной документации Расчет 10% После выполнения п.12 и подписания акта сдачи-приемки проектной документации ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ Лебедев П.Г.

Договор оказания услуг по выполнению дизайнерских работ

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 10-ти дневный срок известить другую сторону о наступлении какого-либо из вышеуказанных обстоятельств и передать ей соответствующие документы, подтверждающие наступление этого обстоятельства непреодолимой силы. 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 7.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям , предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков, включая упущенную выгоду. 7.3 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за две недели. 8.

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

Обязанности Исполнителя:- добросовестно выполнить работы и оказать услуги, указанные в п. 1.2 договора оказания услуг выполнения работ;- ежемесячно (или по окончании Договора) предоставлять (предоставить) Заказчику отчет(ы) о выполненных работах и оказанных услугах.2.4.

Договор на выполнение дизайнерских работ

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 4.3.

Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 5. Порядок разрешения споров. 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в (указать наименование и местонахождения третейского, арбитражного или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров) 6. Заключительные положения. 6.1.

Профессии: искусство, театр, общество

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ № г. Тверь « » 2010г.

(ФИО ЗАКАЗЧИКА) паспорт № выдан , именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Лебедева Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, а вместе далее именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.

Договор оказания услуг дизайнера: 5 ошибок, которые важно избегать

Внимание ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 8.1 Право собственности на окончательный проект по настоящему договору , включающий все утвержденные (подписанные) рабочие материалы, переходят от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всех работ в полном объеме.

При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает сохранять за собой неимущественные авторские права, в том числе право называться автором этих документов. 8.

2 ИСПОЛНИТЕЛЮ запрещается использование сведений , предоставленных ему ЗАКАЗЧИКОМ , для любых целей, не относящихся к выполнению обязательств по данному Договору. ЗАКАЗЧИК обязуется сохранить полную конфиденциальность о методах и способах реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ договорных обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект», 170100, г. Тверь ул. Малая Самара д.

  • Техосмотр рк 2018
  • Классификация специального оружия

Источник: http://sv-groups.ru/dogovor-na-okazanie-dizajnerskih-uslug-obrazets/

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

Договор на выполнение дизайнерских работ г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.

уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О.

уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1.

Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: [вписать нужное] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 2.

Порядок выполнения работ и осуществления расчетов 2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение N [вписать нужное]), подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.
2.2.

Срок исполнения работ [вписать нужное] календарных дней с момента перечисления Заказчиком суммы предоплаты, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя. 2.3. Общая стоимость работ по Договору согласно Техническому заданию составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

2.4. Заказчик производит предоплату за выполнение работ в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора. 2.5.

Договор оказания услуг по выполнению дизайнерских работ

Разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения, согласно ст.7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», является объектом авторских прав и охраняется авторскими правами. Все права на разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения принадлежат Исполнителю.

14.8. Разработка специальной технической документации для производства работ в соответствии с разработанным дизайн-проектом интерьера помещения и получение всех необходимых согласований и разрешений в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления необходимых для производства работ, осуществляется отдельно за счет средств Заказчика. 14.9.

Договор подряда на выполнение дизайнерских работ

Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

4. 2.5.

Цель проекта: [вписать нужное] Требования к помещению для проведения дизайнерских работ: [вписать нужное] Требования к дизайн-проекту: [вписать нужное] Состав дизайн-проекта: 1. Обмерный план 2. Монтажный план 3. План раскладки паркета 4.

Раскладка керамической плитки по полу 5. Раскладка керамической плитки по стенам 6. План размещения электрического оборудования с привязкой розеток и выключателей 7. План потолка с расстановкой освещения 8. Аксонометрические чертежи, развертки стен 9. Спецификация отделочных и декоративных материалов 10.

Спецификация мебели, аксессуаров Заказчик Исполнитель [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] М. П. М. П. Акт сдачи-приемки результатов работы к Договору на выполнение дизайнерских работ г.

[наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.

Внимание

Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору. 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 9.1. Исполнитель обязан: 9.1.1.

Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, указанные в п.7 настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику. 9.1.2. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 настоящего Договора.

9.1.2. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по осуществлению контроля качества работ и соблюдения его указаний. 9.1.3.

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения

Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы. 5. Ответственность Сторон 5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

5.2.

В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.
5.4.

В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком. 10.1.9.

Предупредить письменно (по факсу, электронной почте) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору. 10.1.10. Не обнародовать в средствах массовой информации и не использовать разработанный Исполнителем дизайн-проект интерьера помещения в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя. 10.2.Заказчик имеет право: 10.2.1.Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и их соответствию своим пожеланиям. 10.2.3.

Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

4. Ответственность сторон 4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2.

настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере [значение] процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой. 4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, указанного в п. 2.5.

Важно

Общие условия 9.1. Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора. 9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы — по одному для каждой Стороны. 9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Задание на проектирование. Приложение № 2 — График выполнения работ. Приложение № 3 — Техническое задание. 10. Сроки действия договора. 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 10.2.

Источник: http://golden-mark.ru/dogovor-na-vypolnenie-dizajnerskih-rabot-obrazets/

Образец договора подряда на выполнении работ с дизайн проектом – Законники

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

ДОГОВОР N на выполнение дизайнерских работ г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.

) в лице , действующ на основании (должность, фамилия, имя, отчество) , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.

) в лице , действующ на основании (должность, фамилия, имя, отчество) , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Внимание

Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.1.5. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.п. 1.1. Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Стоимость работ по договору подряда установлена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 4) и составляет … руб. … коп. (…) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% — … (…) рубль … коп.в том числе:2.1.1. стадия «Проект» — … (…) рубля, в том числе НДС – 18 %;2.1.2. стадия «Рабочая документация» — … (…) рублей, в том числе НДС – 18 %.2.2. Оплата работ по Договору производится поэтапно, в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) в следующем порядке:2.2.1.

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения

Проектная документация на бумажном носителе представляется в четырех экземплярах и в одном экземпляре в электронном виде. 1.4.

Перечень этапов работ проекта определяется в техническом задании, содержащем основную информацию о требованиях Заказчика, пожеланиях к назначению, мебели, стилистическому решению помещений, а также другую информацию, которая является определяющей для проектирования.

2. Срок выполнения работ 2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ, обусловленных в настоящем договоре, с «03» ноября 2014 г. 2.2.

Договор на выполнение дизайнерских работ

Не позднее с момента получения Технического задания Заказчика и материалов подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику. 2.3.2. Приступить к выполнению работ не позднее с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и выполнить работы не позднее .

Важно

График выполнения этапов дизайнерских работ приведен в Смете работ. 2.3.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N или электронной почте .

2.3.4. Передать результат работ Заказчику в виде технической документации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, по акту выполненных работ, а также передать Заказчику отчет об использовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N к настоящему Договору). 2.3.5.

 договора по типам

Заказчик», с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
1.

Исполнитель выполнил следующие дизайнерские работы, предусмотренные договором на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью договора: [вписать нужное] и передал результат выполнения работ Заказчику. 2. Заказчик принял следующие выполненные работы по договору на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год]: [вписать нужное] 3.

Качество выполненных работ соответствует Техническому заданию, выданному Заказчиком Исполнителю. Претензий к качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.
4.

Договор подряда на выполнение дизайнерских работ

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить производство работ при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных обстоятельств, угрожающих качеству проектных или строительно-отделочных работ либо создающих невозможность их завершения в срок. 5.12. В рамках настоящего договора в обязанности Подрядчика не входят возможные согласования каких-либо разрешительных документов. 5.13. Подрядчик обязуется вести Авторский надзор за выполнением ремонтно-отделочных работ согласно утвержденного Заказчиком дизайн проекта. 5.14. Подрядчик обязуется сохранять конфиденциальность в отношении личных данных Заказчика, ставших известных Подрядчику в связи с исполнением настоящего договора.
5.15. Подрядчик имеет право на фото — и видео съемку реализованного интерьера. 5.16.

Источник: http://zakonbiz.ru/obrazets-dogovora-podryada-na-vypolnenii-rabot-s-dizajn-proektom/

Договор на оказание ⚠ дизайнерских услуг образец

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

ИСПОЛНИТЕЛЮ, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг (но не менее 50% от общей суммы договора), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора. 2.3.4.

ЗАКАЗЧИК имеет право не подписывать акт приема сдачи Услуг до устранения обнаруженных ошибок и недочетов в предоставленной документации, о чем письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ, прилагая перечень обнаруженных ошибок. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.

1 Цена настоящего договора составляет рублей 3.

2 Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре, либо в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно приложению№1(график оплаты) настоящего договора, являющегося его неотъемлемой частью 3.4 Выезды дизайнера, при необходимости таковых, в г.

Договор оказания услуг по выполнению дизайнерских работ

  • Автоматизация объекта (дома)
  • Лепной декор
  • Плитка и мозаика
  • Авторский надзор
  • Ремонт и отделка
  • Ремонт: что к чему
  • Примерная стоимость ремонта
  • Портфолио

Сделать запрос В двух словах Обстоятельно

  • Квартира
  • Дом
  • Офис
  • Коммерческое помещение
  • Другое

Прикрепить файлы Нажимая на кнопку «Готово, отправляем!», вы даёте своё согласие на обработку персональных данных Отправить сообщение Мы ответим на него максимально быстро

Источник: http://sovetnik36.ru/dogovor-na-okazanie-dizajnerskih-usl/

Договор о выполнении дизайнерских работ

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение N ____ к настоящему Договору) объемно-пространственное и графическое проектирование (разработку) объекта: ____________ и разработать решение внешнего оформления объекта (далее — «дизайнерские работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде технической документации на проектируемый объект: ________________ (варианты: чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей).

2.3.4. Передать результат работ Заказчику в виде технической документации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, по акту выполненных работ, а также передать Заказчику отчет об использовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N ____ к настоящему Договору).

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору. 11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п.

, срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.
11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 11.3.

В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ. 11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. 11.5.

В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика. 11.6.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону.
7.4.

Договор на выполнение дизайнерских работ

1.1. Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: [вписать нужное] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юр.

лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Договор на выполнение дизайнерских работ

Оказание услуг по дизайну осуществляется на основе типового образца договора на выполнение дизайнерских работ.

Согласно договору, исполнитель берет на себя обязательство по заданию заказчика выполнить работы определенного характера (в зависимости от вида предоставляемых подрядчиком дизайнерских услуг) в сроки, установленные договором на разработку дизайна. Заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство принять и оплатить результат работы.

Приведенные ниже рекомендации относятся к общему случаю составления договора на выполнение дизайнерских работ. Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор на разработку дизайна или выберите другой типовой шаблон сервиса — Договор подряда.

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

3.2 Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре, либо в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно приложению№1(график оплаты) настоящего договора, являющегося его неотъемлемой частью

_____________________________(ФИО ЗАКАЗЧИКА) паспорт _______ № ____________ выдан ___________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Лебедева Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, а вместе далее именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор на разработку дизайн-проекта интерьера помещений

9.3. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в т.ч.

бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ГК РФ.

При этом Заказчик обязуется в различных публикациях, фотографиях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, указывать Исполнителя.

3.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет сумму, рублей. Указанная стоимость состоит из стоимости отдельных этапов работ:

  • Этап I «Планировочные решения» – рублей;
  • Этап II « 3D – визуализация помещений» – рублей;
  • Этап III «Рабочая документация» – рублей;
  • Этап IV «Дополнительные услуги» – рублей;
  • Этап V «Авторский надзор» – рублей;

Договор на выполнение дизайнерских работ

___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (должность, фамилия, имя, отчество) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___ (должность, фамилия, имя, отчество) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

3.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику цену работ в течение ______ банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика и акта выполненных работ.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик считается исполнившим надлежащим образом обязательство по уплате стоимости работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Интересное:  Госуслуги регистрация индивидуального предпринимателя

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения

8.5. Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения ( ), общей площадью м. кв., находящегося по адресу: (далее по тексту – «Помещение»).

Договор на выполнение дизайнерских работ

3.1.2. незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.

4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 3-х процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

Договор авторского заказа с дизайнером

2.4. Заказчик обязуется рассмотреть представленное произведение и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в согласованные сроки внести требуемые исправления и представить произведение Заказчику.

При получении одобрения Заказчика Исполнитель обязуется в согласованные сроки представить произведение в распечатанном виде, а также на машинном носителе в соответствии с требованиями Заказчика.

2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные права на создаваемые произведения:

  • право на воспроизведение произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение, т. е. неоднократное придание объективной формы, допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража;
  • право на распространение экземпляров произведения любым способом;
  • право на обнародование произведения, т. е. на сообщение произведения в какой-либо иной форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц;
  • право на публичное использование произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;
  • право импортировать экземпляры произведения в целях распространения;
  • право использовать произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным знаком Заказчика;
  • право переделывать произведение, использовать его в качестве основы для создания иных изображений и иным образом перерабатывать произведение (право на переработку).
  • право переуступить на договорных условиях полученные по настоящему договору права третьим лицам.

09 Авг 2018      yslygiur         5      

Источник: http://urist-yslugi.ru/bez-rubriki/dogovor-o-vypolnenii-dizajnerskih-rabot

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.