8(800)350-83-64

Договор на бетонные работы образец

Содержание

Типовой договор на заливку бетонной площадки – Законники

Договор на бетонные работы образец

По завершении Этапа 4 производится предварительный расчёт за работы, т.е. выплачивается сумма в размере рублей. 3.7.5. По завершении Этапа 5 плана проведения работ, производится окончательный расчет в размере рублей. Разница в стоимости материалов между заявленной и фактической компенсируется согласно положениям данного договора.

В случае если стоимость выше заявленной, Заказчик компенсирует разницу Исполнителю, но не более чем в размере оговоренном в п.3.6. 3.8. Каждый факт оплаты должен быть записан в Приложение №4 настоящего Договора и подписан обеими Сторонами. 4. ПОРЯДОК И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 4.1.

Работы проводятся согласно графика проведения работ с соблюдением строительных норм и надлежащим качеством выполнения всех этапов работ. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 5.1.

Важно

В случаях, перечисленных в п.11.2 и п.11.3 настоящего договора, Стороны письменно уведомляют друг друга о необходимости исполнения обязательств по настоящему Договору. Если в течение календарных дней, виновная сторона не исправит создавшееся положение, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор.

Договор считается расторгнутым с момента отправки другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, заказного письменного уведомления о расторжении Договора. 10.5.

Договор подряда по устройству цементной стяжки

После приемки Объекта Заказчик принимает на себя риск возможного его разрушения или повреждения и осуществляет окончательный расчёт с Исполнителем в соответствии с п.3.4 настоящего договора. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Исполнитель гарантирует: 8.1.1.

надлежащее качество используемых материалов и конструкций; 8.1.2. надлежащее качество выполнения всех работ; 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1.

В случае нарушения Исполнителем установленных сроков окончания работ, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя неустойку в размере % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ. 9.2.

В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в размере % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ.

Договор подряда

Внимание

Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего договора одной из Сторон другой Стороне, может быть осуществлено посредством внесения записей в Журнал производства работ, отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по адресам, указанным ниже. 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 16.

Договор на строительство фундамента

Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу. 9. Адреса и реквизиты сторон Подрядчик: Заказчик: Паспорт Адрес по прописке (по прописке) Подписи сторон: ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Приложение №1 к Договору № от « » 2014г.

Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1.
В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят: — разметка фундамента под проект дома; — копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены глубиной 60-70 см. и шириной 40 см.+ цоколь 40см.

Бетонные работы

Заказчиком специализированных организаций. 1.4.

Подрядчик обязуется осуществлять доставку персонала, материалов и всех комплектующих, необходимых для производства работ, техники, оборудования и инструмента к непосредственному месту производства работ собственными силами и средствами. 1.5. Комплекс работ выполняется по адресу: 2.

Стоимость договора 2.1. Выполненные работы сдаются/принимаются сторонами на основании взаимно подписанных актов сдачи-приемки работ, которые являются основанием для окончательных расчетов между сторонами. 2.2.

Подрядчик производит работы из своих материалов в количествах, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с согласованным Заказчиком составом работ. 5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за: соответствие используемого оборудования спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; 6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА Подрядчик обязуется: 6.1. выполнить собственными силами и техническими средствами все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии со СниП и в сроки, установленные настоящим Договором; 6.2.

обеспечить качество выполнения всех работ по настоящему Договору в соответствии с проектной документацией, СНиП и техническими условиями; 6.3.

При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями. 5. Охрана 5.1.

От начала работ до подписания приемосдаточного акта Заказчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества Подрядчика.
Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п. 4.

11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ.

Типовой договор на заливку бетонной площадки

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, включая все Приложения, для каждой из Сторон. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 12.2. Срок окончания действия договора «» года. 12.3.

Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за календарных дней. 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 13.1. Приложение №1 – Сроки и перечень работ.
План проведения работ. 13.2. Приложение №2 – Стоимость работ. 13.3. Приложение №3 – Стоимость материалов. 13.4. Приложение №4 – Оплата по Договору.

14.Договору Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию; 6.10. вывезти в течение рабочих дней со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты; 6.11.

выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора; 6.12. по завершении работ по настоящему Договору передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, в соответствии СниП; 6.13.

В случае обнаружения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть в технической документации, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА Заказчик обязуется: 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом непреодолимой силы, включая пожар, ураган, наводнение землетрясение и другие стихийные бедствия, войну и военные действия, забастовки, распоряжения и постановления государственных и правительственных органов, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 7. Порядок разрешения споров 7.1 Отношения Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ. 8. Прочие условия 8.1. Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора. 8.2.

Источник: http://zakonbiz.ru/tipovoj-dogovor-na-zalivku-betonnoj-ploshhadki/

Договор на монолитные работы

Договор на бетонные работы образец

Бланк разрабатывается с учетом обстоятельств конкретной сделки. Название документа и его номер. Город, где был подписан документ, и дата. Сведения о сторонах соглашения: компания-заказчик и бригада строителей с полным списком членов.

Эта информация должна полностью соответствовать данным, указанным в других документах. Основной текст, включающий в себя предмет договора, права и обязанности Заказчика и Подрядчика, условия труда, порядок оплаты, ответственность сторон.

Заключительные положения. Банковские реквизиты.

Подписи сторон.

4.Подрядчик обязуется приступить к работам ____________________________ и закончить их__________________________. При необходимости дату начала или окончания работ можно перенести, однако об изменении сроков каждая из сторон обязана сообщить другой стороне не позднее, чем за 48 часов. При этом создаются дополнительные соглашения к основному договору, которые имеют равную юридическую силу.

Договор подряда на выполнение строительных работ

3.3. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами.

При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

Образец договора на ремонтно-строительные работы для Физ

1.7. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы, согласно Сметы.

1.8. По желанию Заказчика Подрядчиком могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы и виды работ.

Срок выполнения работ продлевается, стоимость работ корректируется, изменения вносятся в соответствующее дополнительное Соглашение к Договору. 3.1.

Перед началом выполнения работ (согласно Приложению №3) Заказчик оплачивает стоимость расходных и черновых отделочных материалов для 1 этапа работ в случае, если Подрядчик по предварительной договоренности с Заказчиком примет на себя обязательство обеспечить работы необходимыми материалами.

Договор бригадного подряда образец бланк

Документ данного типа заключается между строительной компанией и бригадой работников во главе с бригадиром.

Бригадир должен обеспечивать в бригаде дисциплину и своевременное качественное выполнение работ.

Бригада не обязательно должна быть целевой. То есть она не обязательно обладает узкой специализацией и выполняет работы одного рода. Это может быть коллектив, объединяющий работников нескольких профессий и специализаций.

Основное отличие этого договора подряда от соглашения о найме заключено в том, что в нем четко оговаривается объем работ и сроки их исполнения.

Оплата за выполнение строительства производится каждому члену бригады. Деньги платит компания-наниматель.

Естественно можно предполагать, что невыполнение графика несет в себе ответственность работников и бригадира перед предприятием-нанимателем.

То же касается и несвоевременного выполнения поставленного задания.

Данный документ имеет простую форму и пишется в свободной форме. Но это не означает, что на его оформление не накладывается никаких требований.

Эти требования вытекают из общепринятых норм и правил написания договоров.

Образцы и примеры таких документов можно будет бесплатно скачать сразу же после прочтения данной публикации. Они несут ознакомительный характер. Каждый отдельный случай несет в себе свои специфические требования.

Поэтому к его составлению лучше будет привлечь опытных юристов.

Обязательными атрибутами такого документа является название, дата подписания, город события, номер. В преамбуле должны быть указаны компания-работодатель и приводится полный список бригады и бригадира.

Подписывается данное соглашение следующим образом.

Со стороны предприятия подпись ставит полномочное лицо.

Эта подпись заверяется печатью. С другой стороны – подписи ставят все члены стройбригады.

1.

Предмет договора 1.1. Заказчикпоручает,аПодрядчикпринимаетнасебя обязательствовыполнитьремонтно-строительныеработы в помещениях Заказчика согласно смете (в дальнейшем именуется “Объект работ”). 1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. 1.3. Объем и стоимость работ,составляющих предметнастоящего договора, определяются в приложении 1 к настоящему договору.

1.4. ЗавыполненнуюработуЗаказчикобязуетсявыплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере ( ) рублей, в том числе НДС ( ) рублей в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

Источник: http://vash-yurist102.ru/dogovor-na-monolitnye-raboty-78892/

Договор подряда на бетонные работы образец

Договор на бетонные работы образец

Стоимость (цена) работ является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п.6 ст.709 ГК РФ; при этом, Подрядчик обязан подтвердить наступление указанных в данном абзаце обстоятельств и последствий – документально.

В этом случае изменение фиксируется в дополнительном соглашении, подписываемом обеими Сторонами. 2.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее трех дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 3.1.

Подрядчик обязан выполнить работу и сдать ее результат Заказчику в срок: не позднее дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора. 3.2. Срок начала выполнения работ – в течение дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора. 4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Подрядчик обязан: 4.1.

Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. 9.4. Возможное расторжение договора не освобождает стороны от выплаты неустоек по вышеизложенным пунктам.
9.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 9.5.1.

Задержка Исполнителем начала строительства более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика; 9.6.
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: 9.6.1. Финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на дней.

9.6.2.

Консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий дней. 9.7. В случае расторжения договора Заказчик компенсирует Исполнителю денежные средства, потраченные на материалы и стоимость фактически выполненной работы.

9.8.

 договора по типам

Важно

В течение указанных дней Стороны обязуются приложить максимум усилий для проведения взаиморасчетов и подписания при необходимости соответствующих документов. 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 13.1.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, прекращением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда . 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 14.1. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации без изменения стоимости настоящего договора.
14.2. При привлечении Подрядчиком миграционной рабочей силы ответственность за выполнение требований законодательства в отношении правомерного нахождения и ведения трудовой деятельности на территории РФ несет Подрядчик. 14.3.

Договор подряда на строительство фундамента

Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель в счет стоимости, предусмотренной п.3 настоящего Договора, обязуется: 5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.
5.1.2. 5.1.4.

Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику и инструменты, необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренных настоящим Договором, не позднее срока начала работ, для которых эти материалы и оборудование требуются. 5.1.5.

Внимание

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу. 9. Адреса и реквизиты сторон Подрядчик: Заказчик: Паспорт Адрес по прописке (по прописке) Подписи сторон: ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Приложение №1 к Договору № от « » 2014г.

Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1.
В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят: — разметка фундамента под проект дома; — копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены глубиной 60-70 см. и шириной 40 см.+ цоколь 40см.

В случае неисполнения Подрядчиком в назначенный Заказчиком разумный срок (в зависимости от вида работ, но в любом случае не позднее дней с момента получения Подрядчиком соответствующего извещения Заказчика) обязанностей по устранению недостатков выполненных работ как до приемки работ Заказчиком, так и после приемки работ в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь третью организацию для устранения данных недостатков. При этом подрядчик возмещает Заказчику понесенные Заказчиком и документально подтвержденные расходы на устранение недостатков выполненных Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) работ. Извещение об обнаруженных недостатках направляется Заказчиком по адресу, указанному в настоящем договоре и считается полученным по истечении дней с момента его направления;4.3.
To accept and to pay the performed works (provided services) in the manner, in terms and according to the conditions of this Contract. 2.3. The Subcontractor has the right: 2.3.1. To receive all the information from the General Contractor by prior request, that is necessary to perform its obligations, according to this Contract. 2.3.2. To call for payment the contract price in accordance with its terms. 2.4. The General Contractor has the right to exercise control over the fulfillment of this Contract, without interfering with the activities of the Subcontractor. 3. THE ORDER OF FULFILLMENT OF THE CONTRACT 3.1. After performance of work the Subcontractor shall prepare and submit certificates of acceptance of works (provided services) in duplicate, other necessary executive documentation, as well as fee note and invoice to the General Contractor. 3.2.

Договор подряда на монолитные работы образец

Примечание: По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.4. и 3.11 настоящего договора. ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА М. П. Приложение к Договору № от г.

Стоимость работ.

Наименование работ Стоимость, руб Разметка фундамента, выемка грунта с выравниванием дна траншеи по уровню, с шириной и глубиной, согласно плану проведения работ Обустройство песчаной подушки толщиной согласно плану проведения работ с проверкой уровня Возведение и укрепление опалубки согласно плану проведения работ с проверкой уровня Закладка, вязка и раскрепление арматуры согласно плану проведения работ Заливка бетона (разгонка и разглаживание бетона заливаемого из миксера) согласно плану проведения работ Покрыть фундамент сверху слоем рубероида с целью сделать застывание более равномерным (постепенным). Обратная засыпка пространства внутри фундамента песком.

Исполнитель самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора и распределяет обязанности между членами своей бригады. 11.7. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде. 11.8.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, включая все Приложения, для каждой из Сторон. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

12.2. Срок окончания действия договора «» года. 12.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за календарных дней. 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 13.1. Приложение №1 – Сроки и перечень работ. План проведения работ. 13.2. Приложение №2 – Стоимость работ. 13.3.

Источник: http://law-uradres.ru/dogovor-podryada-na-betonnye-raboty-obrazets/

Договор на выполнение бетонных работ с предпринимателем

Договор на бетонные работы образец

Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: «Подрядчик» принимает на себя функции по строительству фундамента дома Заказчика. Строительство ведется на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу:

Строительство ведется по согласованному сторонами проекту , предоставленному Подрядчиком(согласованным эскизам) жилого (садового) дома.

Краткая характеристика фундамента: Фундамент ленточный мелкозаглубленный монолитный, заглубление 60-70см(в том числе 20см песчаная подушка), цокольная часть 40см, ширина ленты фундамента 40см Срок завершения строительства и сдачи фундамента дома Заказчику 10 дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков строительства при отсутствии подъезда грузовой техники к участку Заказчика.

Типовой договор подряда

Внимание По истечению данного срока, Заказчик получает право передать своевременно не вывезенное имущество Подрядчика на ответственное хранение третьему лицу за счет Подрядчика. 6. Разрешение споров 6.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами.

Важно При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору. 6.2.

В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Ответственность сторон 7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 7.2.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

Получать от Генподрядчика, по предварительному требованию, любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 2.3.2. Требовать оплаты цены договора в соответствии с его условиями.
2.4.

Генподрядчик имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в деятельность Субподрядчика. 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 3.1.

Субподрядчик после выполнения работ составляет и представляет Генподрядчику Акт приемки выполненных работ (оказанные услуги) в двух экземплярах, иную необходимую исполнительную документацию, а также счет и счет-фактуру. 3.2.

Генподрядчик рассматривает и подписывает Акт о приемки выполненных работ (оказанные услуги) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения от Субподрядчика. 3.3.

Ответственность сторон 6.1 Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. 6.

2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом непреодолимой силы, включая пожар, ураган, наводнение землетрясение и другие стихийные бедствия, войну и военные действия, забастовки, распоряжения и постановления государственных и правительственных органов, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 7. Порядок разрешения споров 7.1 Отношения Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия 8.1. Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора. 8.2.

При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями. 5. Охрана 5.1. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Заказчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества Подрядчика.

Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п. 4.11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ.

The General Contractor shall consider and sign the Certificate of acceptance of executed works (performed services) within 10 (ten) calendar days from the date of its receipt from the Subcontractor. 3.3. In case of performance of works (provided services) with defects by the Subcontractor, the General Contractor shall send a reasonable refusal.


3.4. In the event that works (provided services) were performed with recession from this Contract or with other defects by the Subcontractor, the General Contractor has the right at its own option to require from the Subcontractor: 3.4.1. free elimination of defects in reasonable time. 3.4.2. reduction of price established by this Contract. 3.5.

  • Договор на выполнение работ и услуг (с передачей оборудования по договору безвозмездного пользования)
  • Договор на оказание содействия в заключении договора
  • Договор на оказание содействия в заключении договора
  • Договор подряда
  • Договор подряда (5)
  • Договор подряда (6)
  • Договор подряда (между юридическими или физическими лицами)
  • Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
  • Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
  • Договор подряда на выполнение работ втк
  • Договор подряда на разработку и обслуживание web-сайта (предоставлено адвокатом красновой)
  • Договор подряда с втк (вариант)
  • Календарный план работы
  • Контракт на модернизацию (переоборудование) судна
  • Объектный сметный расчет (объектная смета).

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере % от суммы договора и пеню из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3.

Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Согласно условиям настоящего Договора и его приложений, Субподрядчик обязуется выполнить бетонные работы на , а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы (оказанные услуги) по цене и в порядке определенном договором. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Субподрядчик обязуется: 2.1.1.

Выполнить работы, указанные в Приложении № 1. с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями Генподрядчика и соблюдением Гарантийных условий Субподрядчика указанных в Приложение №6. 2.1.2.

Представлять Генподрядчику Акты приемки выполненных работ (оказанные услуги) в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, а так же отчет о выполненных работ и счет-фактуру. 2.2. Генподрядчик обязуется: 2.2.1.

Принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги) в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора. 2.3. Субподрядчик имеет право: 2.3.1.

Подрядчик закупает материалы и приступает к выполнению работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оплаты Аванса по п.3.1. настоящего Договора Подрядчику. Срок выполнения работ указывается в соответствующей Смете. Факт получения аванса подтверждается распиской. 3.3. После окончания работ Заказчик принимает работы в течение 2 (двух) рабочих дней.

В случае отказа приемки работ Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней передать Подрядчику письменный мотивированный отказ, с указанием выявленных недоделок и брака, в противном случае работы считаются принятыми. Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и брак в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в течение 2 (двух) банковских дней с момента приемки работ, с зачетом выданного Аванса, что составляет тысяч рублей ( ). 4. Права и обязанности сторон 4.1.

Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата (т.е. такого результата, который можно уведеть и пощупать, в отличие от договора оказания услуг).

Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ.

  • Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).
  • Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.
  • Не являются существенным условие о цене работы.

К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 7.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 5 дней с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону. 7.4.

Источник: http://1privilege.ru/dogovor-na-vypolnenie-betonnyh-rabot-s-predprinimatelem/

Договор на бетонные работы образец

Договор на бетонные работы образец

Порядок расчетов3.1 Стоимость строительства фундамента жилого дома составляет рублей. 3.2 Заказчик вносит предоплату в сумме рублей в момент подписания настоящего договора. 3.3 Остаток выплачивается после завершения оговоренных работ в течение 1 рабочего дня рублей. 3.4. Общая стоимость стройматериалов и услуг, на период действия договора является Фиксированной и изменению не подлежит.

  1. 4. Права и обязанности сторон.

4.1 Подрядчик обязуется: — построить в соответствии с согласованным проектом и передать Заказчику по акту приема работ фундамента дома. — устранять за свой счет скрытые дефекты, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока – один год. -сдать выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи.

7.2 Гарантийный срок устанавливается месяцев, с даты подписания Сторонами Актом о сдаче-приемке выполненных работ. 7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 5.5. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитраже при Московской торгово-промышленной палате соответствии с его Регламентом.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторон. 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон и по иным основаниям предусмотренным Общими условиями о работе с Заказчиком (Приложение №6).

6.3. Настоящий Договор и его приложения составлены в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два для Генподрядчика и один для Субподрядчика. 7. ПРИЛОЖЕНИЯ: Concrete work contract 1. SUBJECT OF THE CONTRACT 1.1.

Договор на выполнение строительных подрядных работ

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ОБЪЕМЫ РАБОТ 8.1. Если Заказчиком будут внесены изменения в объем выполняемых работ, обе стороны примут меры к их уточнению, подписав дополнительное соглашение об изменении первоначальной стоимости, сроков выполнения работ или одного из этих параметров.

Внимание

Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют. 9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА 9.1.

Заказчик в любое время может проверять ход и качество выполняемых работ и применяемых материалов, а Подрядчик обязан предоставлять такую возможность Заказчику.

Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома

Важно

Заказчик обязуется: — обеспечить подъезд грузовому автотранспорту к месту производства работ — указать место установки фундамента на земельном участке — принять выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи. — уплатить денежные средства в размере и срок, указанные в разделе 3 настоящего договора. 4.

3 Заказчик имеет право: — Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную площадку в любое время производства работ. 5. Особые условия 5.

1 Любые дополнительные работы, не прописанные в договоре и произведенные по соглашению сторон рабочими Подрядчика и Заказчиком ,оплачиваются Заказчиком дополнительно.

5.2 Подрядчик вправе прекратить или приостановить производство работ из-за погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на качестве выполняемых работ. 5.3 Заказчик оплачивает дополнительные расходы Подрядчика, возникшие из-за невыполнения п.4.2. 6.

 договора по типам

В течение указанных дней Стороны обязуются приложить максимум усилий для проведения взаиморасчетов и подписания при необходимости соответствующих документов. 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 13.1.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, прекращением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда . 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 14.1.

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации без изменения стоимости настоящего договора. 14.2.

При привлечении Подрядчиком миграционной рабочей силы ответственность за выполнение требований законодательства в отношении правомерного нахождения и ведения трудовой деятельности на территории РФ несет Подрядчик. 14.3.

Договора обстоятельств, Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, в срок не позднее 10 календарных дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа. 10.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.10.2. настоящего

Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 10.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств.

10.5.

Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: «Подрядчик» принимает на себя функции по строительству фундамента дома Заказчика. Строительство ведется на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу:

Строительство ведется по согласованному сторонами проекту , предоставленному Подрядчиком(согласованным эскизам) жилого (садового) дома.

Краткая характеристика фундамента: Фундамент ленточный мелкозаглубленный монолитный, заглубление 60-70см(в том числе 20см песчаная подушка), цокольная часть 40см, ширина ленты фундамента 40см Срок завершения строительства и сдачи фундамента дома Заказчику 10 дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков строительства при отсутствии подъезда грузовой техники к участку Заказчика.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА. 6.1.Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 6.1.1. Предоставить Исполнителю подробную схему Объекта с указанием первичных точек (точки пересечения осей) и их привязкой к участку (местоположение первичных точек относительно границ участка). 6.

1.2. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ и купленных Исполнителем материалов в размере и порядке, предусмотренном в п.3 настоящего Договора. Получить полный текст 6.1.3.

Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 6.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 6.1.5.

Обеспечить беспрепятственный заезд автотранспорта на Участок. 6.2.Для выполнения работ по настоящему Договору предоставить Исполнителю: 6.2.1.

Договор на бетонные работы образец word скачать

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов. 4.2. Срок действия настоящего договора установлен с «» года до «» года. 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится. Вы нашли то что искали? * Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов.

Источник: http://golden-mark.ru/dogovor-na-betonnye-raboty-obrazets/

Договор подряда на бетонные работы образец

Договор на бетонные работы образец

Место (бытовку, квартиру, комнату, отдельный дом и т. п.

) для проживания бригады (3 человека), именуемое в дальнейшем «Место», на Участке или в одном из населённых пунктов удалённых не более чем на 15 километров от Участка в течение срока производства работ согласно Приложению №1 настоящего Договора или более, в случае увеличения сроков строительства. 6.2.2. В случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя расходы на проживание Исполнитель относит на свой счет. В случае предоставления Места за пределами Участка Исполнитель вправе требовать компенсации расходов на бензин расходуемый легковым автомобилем бригады для преодоления расстояния до 30км в день на протяжении срока проживания бригады на данном Месте. Однако в случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя, такая компенсация не выплачивается.

Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома

Порядок расчетов3.1 Стоимость строительства фундамента жилого дома составляет рублей. 3.2 Заказчик вносит предоплату в сумме рублей в момент подписания настоящего договора. 3.3 Остаток выплачивается после завершения оговоренных работ в течение 1 рабочего дня рублей. 3.4. Общая стоимость стройматериалов и услуг, на период действия договора является Фиксированной и изменению не подлежит.

  1. 4.
    Права и обязанности сторон.

4.1 Подрядчик обязуется: — построить в соответствии с согласованным проектом и передать Заказчику по акту приема работ фундамента дома. — устранять за свой счет скрытые дефекты, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока – один год. -сдать выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи.

 договора по типам

Исполнителя, он не вправе требовать со стороны Заказчика оплату частично выполненных работ, компенсацию упущенной выгоды или каких-либо иных выплат. Заказчик вправе оплатить частично выполненные работы пропорционально степени их завершения.

9.9. В случае расторжения договора по вине Заказчика, он обязан компенсировать стоимость всех частично или полностью выполненных работ, стоимость всех закупленных материалов, а так же половину стоимости курирования работ, а именно рублей. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (Форс-мажор).

Договор подряда на строительство фундамента

Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде. 11.10. Ответственность за решение всех вопросов, связанных с охраной труда и техникой безопасности, на время действия настоящего Договора Исполнитель принимает на себя.

11.11.
12.2.

Срок окончания действия договора 31 декабря 2012 г 12.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 10 календарных дней.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 13.1. Приложение – Сроки и перечень работ. План проведения работ. 13.2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Согласно условиям настоящего Договора и его приложений, Субподрядчик обязуется выполнить бетонные работы на , а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы (оказанные услуги) по цене и в порядке определенном договором. 2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Субподрядчик обязуется: 2.1.1.
Внимание Выполнить работы, указанные в Приложении № 1. с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями Генподрядчика и соблюдением Гарантийных условий Субподрядчика указанных в Приложение №6. 2.1.2.

Представлять Генподрядчику Акты приемки выполненных работ (оказанные услуги) в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, а так же отчет о выполненных работ и счет-фактуру. 2.2. Генподрядчик обязуется: 2.2.1.

Принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги) в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора. 2.3. Субподрядчик имеет право: 2.3.1.

Важно В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, продолжающихся более 3 месяцев, Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору после взаиморасчетов по фактически понесенным затратам согласно настоящего Договора. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 11.1. Для заключения настоящего Договора Исполнитель обязан представить Свидетельство № 000, ИНН на право осуществления предпринимательской деятельности. 11.2. Ущерб, нанесенный Исполнителем третьему лицу в результате строительства Объекта, компенсируется Исполнителем за свой счет. 11.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они изложены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
Договор заменяет все предварительные договоренности Сторон относительно предмета Договора. 11.4.

Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/dogovor-podryada-na-betonnye-raboty-obrazets/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.